焦作車務(wù)段月山直通場(chǎng)車間新建生物分解廁所項(xiàng)目
發(fā)包公告
（項(xiàng)目編號(hào)：---）
.發(fā)包條件
本發(fā)包項(xiàng)目 焦作車務(wù)段陽(yáng)城車站倉(cāng)庫(kù)后院新建水沖式廁所已由中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目業(yè)主為中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段，發(fā)包人為中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段。項(xiàng)目已具備發(fā)包條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行發(fā)包。
.項(xiàng)目概況與發(fā)包范圍
.項(xiàng)目概況：
.拆除既有平方米旱廁；
.新建.米*米高混凝土基礎(chǔ)；
.新購(gòu)置長(zhǎng).米*寬.米*高米成品生物分解廁所；
.室內(nèi)外水電線路敷設(shè)；
.建筑垃圾外運(yùn)；
.相關(guān)事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘為準(zhǔn)；
.建設(shè)地點(diǎn)：焦作市博愛(ài)縣；
.發(fā)包范圍：經(jīng)中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及發(fā)包文件的所有內(nèi)容。
.計(jì)劃工期：日歷天。
.包段劃分：發(fā)包范圍按一個(gè)包段劃分。
.承包人資格要求
.本次發(fā)包要求承包人須具備房屋建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)，且必須具有獨(dú)立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項(xiàng)目經(jīng)理自遞交投包文件之日起年內(nèi)沒(méi)有法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業(yè)具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力，且具備開(kāi)具符合國(guó)家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票資格。
.本次發(fā)包不接受聯(lián)合體承包。
.各承包人均可就上述包段中的個(gè)包段承包。
.承包人必須是國(guó)鐵采購(gòu)平臺(tái)的注冊(cè)供應(yīng)商，在國(guó)鐵采購(gòu)平臺(tái)上完成注冊(cè)并通過(guò)審核。
.公示、報(bào)名及獲取發(fā)包文件
.凡有意參加承包者，請(qǐng)于年月日至年月日，每日上午時(shí)至?xí)r分，下午時(shí)分 至?xí)r分 （北京時(shí)間，節(jié)假日除外），攜帶紙質(zhì)版報(bào)名資料到焦作車務(wù)段行政辦公室房間現(xiàn)場(chǎng)遞交并登記。
.現(xiàn)場(chǎng)遞交報(bào)名資料完成后，發(fā)包人將對(duì)承包人的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審查并組織施工現(xiàn)場(chǎng)勘察，現(xiàn)場(chǎng)審查合格后并現(xiàn)場(chǎng)勘察完成后，發(fā)包人向承包人發(fā)放發(fā)包文件；如現(xiàn)場(chǎng)審查資格不合格，發(fā)包人向承包人說(shuō)明原因。
.承包文件的遞交
.承包文件的遞交時(shí)間和地點(diǎn)：詳見(jiàn)發(fā)包文件。
.逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)或者不按照發(fā)包文件要求密封的承包文件，發(fā)包人不予受理。
.發(fā)布公告的媒體
本次發(fā)包公告在國(guó)鐵采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)....
發(fā)布媒體:
快捷閱讀
